Укладка паркета договор

## Договор на укладку паркета

Статья 1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется выполнить работы по укладке паркета в соответствии с Техническим заданием (Приложение 1) по адресу: [адрес].
1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.

Статья 2. Стоимость и порядок оплаты работ

2.1. Стоимость работ составляет [сумма] рублей.
2.2. Оплата производится в следующем порядке:
— 50% — аванс, выплачиваемый при подписании договора;
— 50% — после приемки выполненных работ.

Статья 3. Сроки выполнения работ

3.1. Срок начала работ: [дата].
3.2. Срок окончания работ: [дата].

Статья 4. Материалы и оборудование

4.1. Материалы и оборудование для укладки паркета предоставляются:
— Подрядчиком — [перечислить материалы и оборудование];
— Заказчиком — [перечислить материалы и оборудование].
4.2. Материалы и оборудование должны соответствовать требованиям Технического задания.

Статья 5. Гарантии

5.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в течение [количество] лет с момента их приемки.
5.2. Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине Заказчика или из-за использования некачественных материалов, предоставленных Заказчиком.

Статья 6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим законодательством.
6.2. В случае просрочки выполнения работ по вине Подрядчика Заказчик вправе потребовать уплаты пени в размере [процент] от стоимости работ за каждый день просрочки.
6.3. В случае обнаружения дефектов в выполненных работах Заказчик вправе потребовать устранения дефектов за счет Подрядчика или возмещения расходов на их устранение.

Статья 7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут решаться путем переговоров.
7.2. В случае невозможности договориться путем переговоров споры и разногласия передаются на рассмотрение в суд по месту нахождения Ответчика.

Статья 8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть совершены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.
8.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Приложение 1. Техническое задание

1. Тип паркета:
— массив;
— паркетная доска;
— ламинат.
2. Порода древесины:
— дуб;
— бук;
— ясень и т. д.
3. Размер паркета:
— длина;
— ширина;
— толщина.
4. Тип укладки:
— прямая;
— диагональная;
— елочка.
5. Основание для укладки:
— бетонная стяжка;
— деревянный пол;
— другое.
6. Подложка под паркет:
— есть / нет.
7. Покрытие паркета:
— лак;
— масло;
— воск.